Прочие условия

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

М.П.

Приложение 44

Договор с проектной организацией на проведение авторского надзора
за строительством объекта

ДОГОВОР № _____

на проведение авторского надзора

г. ___________________ «____» _______________ 20___ г

______________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора ______________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» в лице замдиректора, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по проведению авторского надзора по объекту «14-ти этажный жилой дом со встроенными помещениями и 2-х уровневой подземной автостоянкой по ул. Ф. Лузана -–Шоссе- Нефтяников в г. Краснодаре».

1.2. Требования к ведению авторского надзора определяется СП 11-110-99 «Авторский надзор за строительством зданий и сооружений» СНиП 11-01-95, СНиП 1.06.04-85

1.3. Ведение авторского надзора проводится по материалам рабочего проекта по договору № 11-05-236 от 25 октября 2005 г.

2.1. Содержание, стоимость и сроки выполнения основных этапов работ определяются календарным планом (Приложение № 1), составляющим неотъемлемую часть настоящего договора.

2.2. Авторский надзор осуществляется на весь период строительства здания.

Начало выполнения работ по настоящему договору – май 2007 г.

Окончание работ по настоящему договору – май 2009 г.

3.1. Стоимость работ по осуществлению авторского надзора равна _________ руб. (_______________________) в т.ч. НДС – 18% _______________ (_____________________ ________) Всего - ______________________ (______________________________).

3.2. Оплата выполненных работ производится ежеквартально на основании акта сдачи-приемки выполненных работ.

3.3. Работа выполняется при выплате «Исполнителю» аванса в размере 30% от стоимости работ по договору в сумме ___ (____________________________), в том числе НДС 18%______ руб.

4.1. «Заказчик» оплачивает выполненные работы в соответствии с графиком посещения объекта в течение 5-ти рабочих дней со дня предъявления ему оформленного акта сдачи-приемки работ.

5.1. «Подрядчик» и «Заказчик» несут ответственность за выполнение всех условий, предусмотренных договором, в соответствии с законодательством, действующим на период исполнения обязательств.

6.1. Выезд на авторский надзор осуществляется в соответствии с утвержденным графиком и письменным (факсом) вызовом «Заказчика».

6.2. При наличии разногласий по проекту договора принимаются меры по их устранению в соответствии с действующим законодательством.

6.3.Не урегулированные споры, передаются на рассмотрение Арбитражного суда.

6.4.К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. План-график ведения авторского надзора

2. Протокол соглашения о договорной цене

3. Приказ по осуществлению авторского надзора

6.5. Стороны обязаны не позднее 10 календарных дней сообщать друг другу об изменениях своего места нахождения, почтового адреса, банковских реквизитов, номеров телефонов, факсов.

Дата добавления: 2014-12-26