ИНСТРУКЦИЯ 2 страница

1.5. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта.

Руководитель контрактной службы - заместитель руководителя учреждения Денисова Лидия Афанасьевна, тел.: (391) 213-86-01, факс: (391) 213-86-04, e-mail: [email protected].

2.1. Цена по настоящему контракту установлена на основании протокола ____________ от «___» __________ 2015 года и сметы на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (Приложение № 2 к муниципальному контракту), которая является неотъемлемой частью контракта, и составляет _________ рублей, в т.ч. НДС __________ рублей (НДС не облагается).

2.2. Цена контракта сформирована с учетом всех затрат Подрядчика, в том числе: стоимости проектных работ, стоимости сметной документации, уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе всего срока исполнения муниципального контракта, за исключением случаев, указанных в п.9.1. настоящего контракта

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется Заказчиком на основании надлежащим образом оформленных и подписанных обеими Сторонами актов о приемке выполненных работ, счета-фактуры на выполненный объем работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 90 (девяноста) календарных дней с момента их предоставления.

Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.1. Срок начала выполнения работ – с момента заключения контракта.

Срок завершения выполнения работ – в течение одного месяца.

- обеспечить выполнение работ с соблюдением требований, указанным в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ (Приложение № 3 к муниципальному контракту) и другими действующими строительными нормами и правилами, техническими условиями, государственными стандартами, в соответствии с техническим заданием на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, в сроки, предусмотренные разделом III настоящего контракта;

- согласовать выполненный проект с компетентными государственными органами и с «Заказчиком»;

- оплачивать заинтересованным организациям и надзорным органам стоимость работ за проведение повторных согласований и заключений за счет средств «Подрядчика», необходимость в которых возникла по вине «Подрядчика»;

- в минимально возможные сроки за свой счет исправлять проект по замечаниям, полученным при согласовании выполненного проекта с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, с владельцами подземных и надземных коммуникаций;

- сдавать «Заказчику» выполненные работы по акту выполненных работ в срок, установленный пунктом 3.1 настоящего контракта;

- в случае досрочного выполнения работ по соглашению с «Заказчиком» сдать документацию «Заказчику»;

- предоставлять по запросам «Заказчика» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами о выполнении работ.

- принять от Подрядчика выполненные работы и произвести их оплату в установленные сроки.

- взаимодействовать с «Подрядчиком» при изменении, расторжении контракта, применять меры ответственности, в том числе направлять «Подрядчику» требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств, в том числе гарантийного обязательства, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, совершать иные действия в случае нарушения «Подрядчиком» условий контракта;

- при необходимости организовывать проведение экспертизы выполненной работы, привлечь экспертов, экспертные организации;

- в случае необходимости обеспечивать создание приемочной комиссии не менее чем из пяти человек для приемки выполненной работы, результатов отдельного этапа исполнения контракта.

5.1. Приемка выполненных «Подрядчиком» работ производится в течение двух недель со дня получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» о его готовности.

5.2. Заказчик совместно с «Подрядчиком» осуществляет приемку выполненных работ. Сдача результата работ «Подрядчиком» и приемка его «Заказчиком» оформляется актом, составленным в соответствии с требованиями действующего законодательства и подписанным обеими «Сторонами» в день приемки.

5.3.В случае несоответствия объема работ после их выполнения, Сторонами составляется соответствующий двусторонний акт, содержащий перечень необходимых доработок, в соответствии с которым «Подрядчик» обязан в течение 7 дней либо произвести работы по их устранению без дополнительной оплаты, либо прекратить выполнение работ.

5.4. В случае если «Подрядчик» не устранил дефекты работ, выявленные в процессе приемки и допущенные по его вине, в установленные «Сторонами» сроки, «Заказчик» вправе не подписывать и не оплачивать за указанный в актах период объемы работ, выполненные с нарушением.

- «Заказчиком» в присутствии «Подрядчика» с оформлением двусторонних актов оценки качества работ, которая производится в соответствии с Техническим заданием и нормативно-техническими документами, указанными в Перечне нормативно-технических документов, обязательных при выполнении работ, а также другими нормативными актами, действующими на момент проверки.

- без участия «Подрядчика» с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фотосъемки, видеозаписи, или средств фотосъемки, видеозаписи.

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За ненадлежащее исполнение «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 10 % цены контракта.

6.3. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения заказчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» и устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере 2,5 % цены контракта.

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных «Подрядчиком», и определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость фактически исполненного в установленный срок «Подрядчиком» обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.

6.5. Размер ставки определяется по формуле:

, где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.

6.6. Коэффициент К определяется по формуле: К=(ДП/ДК) х 100%, где: ДП - количество дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

6.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия контракта Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.

6.8. Исполнение обязательства «Подрядчика» по контракту по перечислению неустойки в доход бюджета города Красноярска возложено на «Заказчика».

6.9. «Подрядчик» несет самостоятельную ответственность перед третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, ненадлежащим исполнением условий настоящего контракта, а также причиненный по вине работников «Подрядчика».

6.10. В случае предъявления исков, связанных с ненадлежащим исполнением «Подрядчиком» обязательств по настоящему контракту, «Подрядчик» самостоятельно возмещает материальный ущерб «Заказчику» либо непосредственно истцам в порядке, установленном действующим законодательством.

6.11. В случае просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Подрядчик» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы.

6.12. В случае просрочки исполнения «Подрядчиком» обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «Подрядчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» направляет «Подрядчику», требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.1. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия этих обстоятельств, но не более двух месяцев.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия, актами компетентных органов.

8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему контракту и в связи с ним Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок рассмотрения претензий 15 дней.

9. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

9.1. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН ИЛИ ПО РЕШЕНИЮ СУДА

9.1.1. Сторона, решившая расторгнуть настоящий контракт, в пятидневный срок направляет письменное уведомление другой Стороне.

9.1.2. Контракт считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по выполненным до момента расторжения контракта обязательствам или вступления в законную силу решения суда.

9.1.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по следующим основаниям:

- при нарушении «Подрядчиком» срока выполнения работ более чем на 7 дней;

- при систематическом не менее 2-х раз снижении качества работ, предусмотренных настоящим контрактом, в результате нарушения «Подрядчиком» условий контракта;

- в случае невозможности или нецелесообразности продолжения выполнения работ.

9.1.4. При расторжении контракта по любым основаниям «Заказчик» обязуется:

- принять работы, фактически выполненные «Подрядчиком» с надлежащим качеством на момент расторжения настоящего контракта;

- в течение пяти рабочих дней после получения от «Подрядчика» актов о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат подписать их или дать мотивированный отказ;

- в течение 90 календарных дней с момента оформления указанных документов оплатить фактически выполненные «Подрядчиком» работы.

9.2. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СВЯЗИ С ОДНОСТОРОННИМ ОТКАЗОМ СТОРОНЫ

9.2.1. «Заказчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством в следующих случаях:

- если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный «Заказчиком» срок требования об устранении недостатков.

Кроме того, «Заказчик» может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения контракта, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе «Заказчика» от исполнения контракта.

9.2.1.1. «Заказчик» вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом выбор экспертов, экспертных организаций осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

9.2.1.2. Если «Заказчиком» проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято «Заказчиком» только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта.

9.2.1.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется «Подрядчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Подрядчику», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Заказчиком» подтверждения о его вручении «Подрядчику». Выполнение «Заказчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения «Заказчиком» подтверждения о вручении «Подрядчику» указанного уведомления или дата получения «Заказчиком» информации об отсутствии «Подрядчика» по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения в единой информационной системе решения «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.1.4. Решение «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Заказчиком» «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.1.5. «Заказчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Подрядчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствующем законом порядке. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения «Подрядчиком» условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от исполнения контракта.

9.2.1.6. «Заказчик» обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что «Подрядчик» не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.

9.2.2. «Подрядчик» вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

«Подрядчик» вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение «Заказчиком» своих обязанностей по контракту, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению контракта «Подрядчиком», а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.

9.2.2.1. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется «Заказчику» по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу «Заказчика», указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение «Подрядчиком» подтверждения о его вручении «Заказчику». Выполнение «Подрядчиком» указанных требований считается надлежащим уведомлением «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой надлежащего уведомления признается дата получения «Подрядчиком» подтверждения о вручении «Заказчику» указанного уведомления.

9.2.2.2. Решение «Подрядчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления «Подрядчиком» «Заказчика» об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.2.3. «Подрядчик» обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

9.2.3. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

9.2.4. Информация о расторжении контракта размещается «Заказчиком» в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения контракта.

10.1. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счет с учетом требований части 2 ст. 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере _____ (__________) процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта участником конкурса, с которым заключается контракт, определяется самостоятельно.

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

Реквизиты для перечисления денежных средств:

Получатель - УФК по Красноярскому краю (МР190100062 МКУ «УДИБ» л/с 05193032660) ИНН 2466215012 КПП 246601001, ГРКЦ ГУ Банк России по Красноярскому краю г. Красноярска, БИК 040407001, счет № 40302810400003000062, ОГРН 1082468051995.

Срок возврата «Заказчиком» «Подрядчику» денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта составляет – 10 календарных дней с момента исполнения контракта.

10.2. В ходе исполнения контракта «Подрядчик» вправе предоставить «Заказчику» обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

11.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения контракта и действует до полного исполнения обязательств обеими Сторонами принятых в соответствии с условиями настоящего контракта, но не позднее 31.12.2015 года.

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

12.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

12.3. При исполнении контракта не допускается перемена «Подрядчика», за исключением случаев, если новый «Подрядчик» является правопреемником «Подрядчика» по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ЗАКАЗЧИК»: Юридический адрес:	«ПОДРЯДЧИК»: Юридический адрес:
Банковские реквизиты:	Банковские реквизиты:
«ЗАКАЗЧИК»: __________________ / ___________ /	«ПОДРЯДЧИК»: __________________ / ___________ /

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству парка «Гвардейский» в городе Красноярске

Наименование разделов	Содержание раздела
1. Наименование объекта	Разработка проектно-сметной документации (ПСД) по благоустройству парка «Гвардейский» в Советском районе г. Красноярска
2. Заказчик.	МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».
3. Основание для разработки документации.	Титульный список по капитальному ремонту, ремонту объектов озеленения и прочих объектов внешнего благоустройства на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов.
4. Адрес объекта (местоположение, границы, площадь).	Проектируемый объект расположен в Советском районе и ограничен: с северной стороны — ул. Новгородской; с восточной стороны — берегом р. Енисей; с южной стороны- жилой застройкой; с западной стороны — ул. Тельмана. Площадь участка ориентировочно 20га.
5. Цель разработки проекта	Обустройство объекта в целях формирования и создания комфортной среды для отдыха горожан с учетом современных тенденций в архитектуре, паркостроительстве и благоустройстве.
6. Стадия проектирования	Эскизный проект; Рабочая документации.
7. Исходные данные и материалы: 7.1. Картографические и топографические материалы 7.2. Материалы, характеризующие санитарно- экологическое состояние площадки (данные о фоновом загрязнении, состоянии почв, замеры уровня шума по существующим улицам), состояние территории с точки зрения природных и техногенных рисков. 7.3. Технические условия на подключения к инженерным сетям	Сбор, подготовку и формирование исходных данных необходимых для выполнения работ (проектирования) в полном объеме осуществляет исполнитель. Необходимо получить: - Концепция развития общественного пространства на данной территории; - Ситуационный план; - Топографическая основа масштаба 1:500 с планом существующих инженерных коммуникаций в границах проектирования; Сбор и подготовку исходных данных необходимых для выполнения работ (проектирования) в полном объеме осуществляет исполнитель. Заключение о санитарно- экологическое состояние площадки получает исполнитель; Исполнитель самостоятельно запрашивает и получает в ресурсоснабжающей организации технические условия на подключения к инженерным сетям. Оплата производится исполнителем.
8. Требования к проекту: 8.1. К планировочной организации территории: 8.2. К функциональному наполнению: 8.3. К экологии и озеленению: 8.4. К благоустройству и малым архитектурным формам:	Проект должен быть разработан с учетом принятой концепции развития общественного пространства на данной территории. Разработка эскизного проекта и рабочей документации должна осуществляться на основе и с использованием: - топографической основы масштаба 1:500 с планом существующих инженерных коммуникаций в границах проектирования. Эскизный проект предварительно согласовывается с заказчиком. Архитектурно-пространственную организацию территории разработать с учетом существующих пешеходных аллей, объемно-планировочного решения строящегося храма, тропиночной сети парка, мест размещения культурных композиций. Со стороны футбольного манежа и ул. Тельмана запроектировать входные группы. Обозначить регламент, предусматривающий сохранение и включение в структуру функциональных сооружений культурных объектов. В проекте предусмотреть прогулочные зоны, зоны отдыха, развлекательные, детские игровые площадки для разных возрастных категорий детей; Соблюсти в проекте баланса между ландшафтом и застройкой с приоритетом в пользу ландшафта и озеленения (70%). Предусмотреть благоустройство территории согласно нормативным требованиям и правилам; Указать наличие бульваров, пешеходных и велосипедных дорожек, площадок различного назначения и зеленых насаждений; Показать пешеходную и транспортные структуры, зеленые насаждения, обозначить их ассортимент; Предложить для плоскостных сооружений применением материалов с различными фактурами, детские игровые комплексы, арт-объекты и т.д; Разработать требования к местам размещения малых архитектурных форм, их конструктивного исполнения и архитектурному облику (ориентировочное количество-25шт), вечернее освещение (ориентировочной длины -500п.м.).
9. Особые требования к проекту.	Предусмотреть требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения.
10. Специальные требования по срокам реализации.	Проект выполнить с учетом их поэтапной реализации, с определением затрат на реализацию объекта. Количество этапов согласовать с заказчиком.
11. Состав проекта.	Состав документации определить, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, ГОСТами, Постановлением Правительства РФ №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 47.13330.2012 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и предварительно согласовать с Заказчиком. В том числе в состав включить: 16. Общие данные; 17. Пояснительная записка, включая градостроительный анализ территории размещения проектируемого объекта; 18. Фотофиксация существующего положения; 19. Схема планировочной организации земельного участка М 1:500; 20. Генплан с благоустройством и привязкой проектируемых площадок М 1:500; 21. Схема вертикальной планировки территории М 1:500; 22. Разбивочный чертеж М 1:500; 23. Схема вечернего освещения территории М 1:500; 24. Дендроплан М 1:500; 25. Посадочные и разбивочные чертежи озеленения; 26. Схема поливочного водопровода М 1:500; 27. Паспорт объекта и рекомендации по содержанию и эксплуатации; 28. Проект организации строительства; 29. Мероприятия по охране окружающей среды; 30. Сметная документация, согласно приложения 1. Выполнить текстовые и демонстрационные материалы в соответствии с условиями заказчика. Текстовые материалы предоставить: - в электронном виде, в формате, позволяющем работать в программном обеспечении Microsoft Word, а также в формате PDF на оптическом носителе (CD или DVD диске); - пояснительную записку на бумажном носителе; - Графические материалы представить в электронном (векторном) виде;
12. Порядок получения исходных материалов	Сбор, подготовку и формирование исходных данных необходимых для выполнения работ (проектирования) в полном объеме осуществляет исполнитель, в том числе: - для выполнения работ разработчик в установленном порядке запрашивает и получает в отделе ИСОГД департамента градостроительства администрации г. Красноярска исходные данные для выполнения работ; - топографическую съемку масштаба 1:500 и их растровые копии в формате TIF на проектируемую территорию;
13. Согласование работ	Исполнитель обязан согласовать работы, включая эскизный проект и рабочую документацию с заказчиком и Управлением архитектуры администрации г. Красноярска
14. Сроки разработки проекта.	С момента заключения муниципального контракта в течении 1 месяца. Срок исполнения работ, включает: - сбор, подготовку и формирование исходных данных необходимых для выполнения работ (проектирования) в полном объеме; - разработка и согласование эскизного проекта архитектурно-пространственной организации объекта; - разработка и согласование рабочей документации; - иные временные затраты исполнителя оказывающие влияние на выполнение работ.