Прочие условия. Сроки выполнения работ

Сроки выполнения работ.

Прочие права и обязанности сторон.

3.1. Исполнитель своими силами выполняет все работы в полном объеме, и в сроки предусмотренные настоящим договором, в соответствии со строительными нормами и правилами, ГОСТами, ТУ, при условии выполнения Заказчиком обязательств по настоящему договору и сдает выполненные работы по акту сдачи-приемки работ Заказчику.

3.2. Заказчик передает во временное пользование Исполнителю все необходимые для выполнения работ данные и обеспечивает точкой подключения к электроэнергии (до 4 кВт).

3.3. Исполнитель отвечает за безопасность проведения работ на объекте, указанном в п.1.1. настоящего договора, за инструктаж по технике безопасности на объекте, а так же несет ответственность за охрану окружающей среды.

3.4. При завершении работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах.

3.5. Заказчик обязан возвратить Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки работ, в обратном случае предоставить мотивированный отказ от приемки работ.

3.6. В случае возникновения по инициативе Заказчика дополнительных и непредвиденных работ, непредусмотренных утвержденным техническим заданием (Приложение №1), Исполнитель выполняет необходимую работу за дополнительную плату по фактическим затратам, согласованным с Заказчиком. При этом в утвержденное техническое задание (Приложение №1) вносятся соответствующие изменения.

3.7. Внесение изменений в техническое задание (Приложение №1) и договор допускается только по согласованию между сторонами.

4.1. Дата начала работ: ______________________________ Дата окончания работ: ____________________________

4.2. Сроки выполнения работ по настоящему договору могут быть изменены по согласованию сторон в связи с внесением изменений Заказчиком в техническое задание (Приложение №1), в связи с погодными условиями, а так же с невозможностью выполнения сторонами своих обязательств по непредвиденным причинам и действиям непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства).

5.1. Исполнитель гарантирует:

- выполнение всех работ указанных в техническом задание (Приложение №1) в полном объеме и в сроки определенные п.4.1. настоящего договора;

- качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

- своевременное устранение всех недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ.

5.2. Гарантия на выполненные работы составляет _____________________.

5.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, если эти дефекты не являются следствием нарушения эксплуатации объекта Заказчиком. Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом Исполнителя и Заказчика.

5.4. Если Исполнитель в течении срока, указанного в акте, не устранит выявленные дефекты и недоделки, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить их силами другого подрядчика за свой счет, с последующим возмещением затраченных денежных средств Исполнителем.

5.5. При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную независимую экспертизу, которая составит соответствующий акт по наличию обнаруженных дефектов и недоделок и их характеру, что не исключает право сторон обратиться по данному вопросу в арбитражный суд по месту нахождения Исполнителя.

5.6. В случае несвоевременного окончания работ, в том случае, если задержка произошла по вине Исполнителя, либо в случае неисполнения работ по данному договору, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 0,1% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости невыполненных работ.

5.7. В случае несвоевременной оплаты денежных средств согласно данного договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от суммы просроченных платежей за каждый день неисполненного обязательства, но не более 10% от просроченной суммы.

5.8. Стороны не несут друг перед другом никакой финансовой, имущественной или иной ответственности при нанесении ущерба в том случае, если ущерб нанесен в результате действия форс-мажорных обстоятельств. Подтверждением наступления форс-мажора является документ, заверенный местными органами исполнительной власти или уполномоченными на то органами. В случае наступления форс-мажора дальнейшую деятельность стороны определяют дополнительными соглашениями.

5.9. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны обязуются руководствоваться нормами действующего законодательства, СНиП и ТУ.

Дата добавления: 2015-06-27