Ответственность сторон. 6. 1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество поставляемого оборудования и используемых материалов

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

ГАРАНТИИ

6.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество поставляемого оборудования и используемых материалов, соответствие их государственным стандартам, техническим условиям, паспортам, сертификатам, документам, удостоверяющими их качество:

а) осуществление монтажа поставляемого оборудования в полном соответствии с условиями технического задания и проектной документации,

б) комплектность оборудования и запчастей в соответствии с условиями договора.

6.2. Срок гарантии нормальной работы оборудования и запасных частей устанавливается 12 месяцев от момента пуска его в эксплуатацию.

6.3.Если в течение сроков гарантии оборудование и запасные части окажутся дефектными, или не соответствующими условиям Договора, то Подрядчик обязуется без оплаты со стороны Заказчика устранить обнаруженные дефекты путём исправления либо замены дефектных частей новыми в сроки установленными Заказчиком.

6.4.Заменённое дефектное оборудование и запчасти могут возвращаться Подрядчику по его требованию и за его счёт в срок, согласованный сторонами.

7.1. Цена договора состоит из суммы стоимости оборудования 4 950 рублей и стоимости работ по его монтажу и пуско-наладочным работам 0 рублей.

Общая цена договора составляет 4 950 рублей.

7.2. Стоимость и доставка Оборудования и Работ оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с ценами, отраженными в Спецификации (Приложение № 1 к договору).

7.3. Оплата стоимости поставляемого оборудования по настоящему договору производится в полном объеме. Все расчеты производятся в рублях.

7.4. Стоимость Оборудования на период действия договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

7.5. Стоимость доставки входит в стоимость поставки Оборудования по настоящему Договору. Ее оплата производится в точном соответствии со Спецификацией (Приложение № 1 к Договору).

7.6. Стоимость монтажа и пуско-наладочных работ оплачивается в строгом соответствии с ценой, отраженной в Смете (Приложение №2 к настоящему договору)

Оплата работ (монтажа) производится в два этапа:

1) 50 % - авансовый платеж 0 рублей.

2) закрытие аванса и оплата выполненных работ производится за фактическое выполнение работ по актам приема-сдачи выполненных работ в течение 5 рабочих дней после подписания актов.

8.1. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Подрядчик вправе взыскать с Заказчика пени в размере 0,2 % не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки.

8.2. При несоблюдении сроков поставки и монтажа оборудования Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,2 % от стоимости договора за каждый день просрочки.

За нарушение Подрядчиком условий настоящего договора, сроков, режима и графика работы Подрядчик возмещает Заказчику все понесенные убытки в полном объеме.

8.3. В случае частичного невыполнения, несвоевременного выполнения обязательств по настоящему договору, задержки в поставке, монтаже и пуско-наладочных работах более чем на пятнадцать календарных дней от сроков, предусмотренных в настоящем договоре, Заказчик, помимо взыскания пени, согласно п. 8.2 настоящего договора, вправе взыскать с Подрядчика единовременный штраф в размере до 80% от общей стоимости настоящего договора.

8.4. В случае несвоевременного сообщения Подрядчиком об обстоятельствах указанных в п. 2.1.9 настоящего договора Заказчик вправе взыскать штраф с Подрядчика в размере до 20 % от стоимости договора.

8.5. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

8.6. Уплата пени, штрафа не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств и устранению нарушений.

8.7 Вышеупомянутые штрафы и пени не могут быть уменьшены или увеличены арбитражным судом.

Дата добавления: 2015-05-10