Заключительные положения. 9. 1. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Ни одна из сторон по настоящему договору не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия.

9.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему договору.

9.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 1 (одного) месяца, настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком путем направления письменного уведомления другой стороне.

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться претензионным путем. Претензии направляются сторонами по адресам, указанным в настоящем договоре. Срок ответа на претензию 10 дней.

10.2. В случае невозможности разрешения споров претензионным путем либо неполучением ответа на претензию стороны передают разрешение разногласий на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место только по решению Заказчика

-в соответствии с п. 9.3 настоящего договора,

- в случае нарушения сроков и условий договора Подрядчиком, которые ведут к срыву сроков сдачи работ и снижению их качества.

11.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой стороне не позднее, чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего договора.

12.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

12.2. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую сторону.

12.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

12.4. Приложения №1, №2, №3 являются неотъемлемой частью настоящего договора. Приложение №1 – Спецификация на поставку оборудования, Приложение №2 Смета работ по монтажу и пуско-наладочным работам, Приложение №3 – График работ монтажных, пуско-наладочных работ и плановых профилактических работ.

Дата добавления: 2015-05-10