Ответственность Сторон и иные последствия нарушения обязательств

ФОРС-МАЖОР

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Все споры по настоящему Контракту Стороны разрешают путем переговоров или в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

7.2. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, сторона Контракта, которая в результате наступления указанных обстоятельств не в состоянии исполнить принятые на себя обязательства, должна в трехдневный срок сообщить другой стороне Контракта об этих обстоятельствах. Несвоевременное информирование о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает сторону, у которой такие обстоятельства возникли, права ссылаться на них.

8. 1. В случае невыполнения Исполнителем работ либо нарушения сроков выполнения работ, а также установленных Заказчиком сроков устранения обнаруженных им недостатков (дефектов) в выполненной работе, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты в бюджет Санкт-Петербурга неустойки (пени) в размере 0,2% от цены Контракта за каждый день просрочки.

8.2. В случае отказа Исполнителя от выполнения работ Заказчик вправе взыскать штраф в размере 45 000,00 (сорок пять тысяч) рублей.

8.3. Заказчик вправе взыскать с Исполнителя убытки в полной сумме сверх установленной Контрактом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом.

8.4. При этом уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не освобождают Исполнителя от исполнения обязательств по Контракту.

8.5. Заказчик имеет право взыскать неустойку (пеню, штраф) путем бесспорного одностороннего удержания соответствующей суммы штрафной санкции из стоимости выполненных работ, указанных в актах выполненных работ, уменьшив сумму оплаты по выставленному счету.

8.6. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих договорных обязательств, если это вызвано такими непредвиденными обстоятельствами, как наводнение, пожар, землетрясение и другими природными бедствиями, равно как война или военные операции, распоряжения органов власти, препятствующие выполнению Контракта, имевшие место после заключения настоящего Контракта.

Дата добавления: 2015-05-26